三方协议书【实用10篇】

在生活中，我们用到协议的地方越来越多，签订签订协议可以使事务的结果更加完美化。那么协议怎么写才能发挥它最大的作用呢？这次帅气的小编为您整理了三方协议书【实用10篇】，如果能帮助到您，我们的一切努力都是值得的。

方协议书 篇一

甲方（贷款人）：

身份证号码：

乙方（借款人）：

身份证号码：

丙方（担保方）：

甲、乙、丙三方经充分协商，就下列事宜达成一致意见，签定本合同。

第一条：乙方向甲方借款______________万元人民币（用于_______________。），乙方委托丙方对本次借款提供连带责任担保。

第二条：借款期限自____年____月_____日起至_____年_____月______日止，共计______月。借款的实际放款日和还款日以借据为准，借据是合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第三条：借款利息在合同约定借款期限内按月结息（付息），月利率____‰。

第四条：（如乙方提前还款，应据实按月结算利息。）

第五条：乙方必须按合同约定的期限还本付息，如超出期限则按日双倍计息。甲方委托丙方代转本息。

第六条：乙方必须按照借款合同规定的用途使用借款，不得挪作他用，不得用借款进行违法活动。

第七条：乙方有义务接受甲方检查、监督借款的使用情况，甲方有权了解乙方的计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。若乙方发现甲方出现不利于偿还借款的情况时，乙方可要求甲方提前偿还借款。

第八条：本合同执行过程中，发生的争议应协商解决，协商不成提请___城仲裁委员会仲裁。

第九条：本合同一式三份甲、乙、丙方各执一份。

第十条：本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

甲方：

乙方：

丙方（公章）：

签约日期：__年___月___日

.签三方的流程? 篇二

从企业方得到确定可以留用信息的时候，你可以从学校问辅导员或教务处等领取三方协议，然后先把自己需要填写的部分填写好，然后带给企业填写、盖章，最后交给学校确认，填写、盖章。

那么给学校去填写的过程一定要提前做一些准备，每个学校都会有自己的相关管理制度，同学一定要提前在学校网站或者跟辅导员确认，签字、盖章确认的部门比如是招毕办、是学生事务中心、或是教务处等等，还有他们的工作时间比如周几、上下班时间，流程以及需要提前备好的材料等等，否则很有可能会白跑一趟

举个例子，这是上海某高校的就业网站，里面会有信息公示，可以找到三方协议签订相关的流程注意事项等。

学校确认好盖章后，两份会留给学校，剩余的两份一份交给用人单位，一份自己保管，学校将会根据你的三方协议打印报到证。

方协议书 篇三

甲方：___________

乙方：___________

丙方：___________

鉴于：甲乙双方于___________年___________月___________日签订《北京力美广告服务框架合同（CPA）》（下称：原合同），合同期限为___________年___________月___________日起至___________年___________月___________日止。合同约定乙方为甲方产品提供信息推广服务，甲方向乙方支付推广服务费用，乙方向甲方开具等额的。增值税专用发票。现因业务需要，乙方须委托丙方收款开票。

基于上述事实，甲乙丙三方通过友好协商，达成协议如下：

一、合同期限内，甲方将原合同约定的款项打入丙方账户，即视为甲方已向乙方履行付款义务。

丙方的账户信息如下：

公司名称：___________

开户银行：____________

账号：___________

二、丙方应向甲方开具相应金额的增值税专用发票，发票抬头为：北京青游易乐

科技有限公司，内容为：广告发布费。

三、原合同约定的其他权利义务仍由甲乙双方履行。

此协议一式三份，经三方签字盖章后生效，甲乙丙三方各执一份。

甲方：___________（盖章）

乙方：___________（盖章）

丙方：___________（盖章）

日期：___________

方协议书 篇四

甲方：

乙方：

丙方：

经各方友好协商，本着平等、自愿、有偿、诚实信用原则，就土地转让事宜达成协议如下：

一、地块概况

１．该地块位于 ，土地面积为 平方米（折 亩）。宗地四至及界址点座标详见附件国有土地使用证。

２．现该地块的用途为住宅、工业、综合和商业用地。

二、转让方式

１．甲方保证通过土地挂牌形式把该地块转让给乙方，并确保该地块的容积率大于等于 ，绿化率不少于 ％，土地用途为商业、住宅用地。

２．土地的转让价为 万元／亩［包括级差地租、市政配套费、开发补偿费、建筑物和构筑物的拆迁安置费、青苗补偿费、空中或地下的管线（水、电、通讯等）迁移费和土地管理费］，转让总价为人民币 万元。

３．乙方同意按以下时间和金额分二期向甲方支付土地价款：第一期定金，地价款的 ％，计人民币 万元，付款时间及条件：双方签订协议书，且已办好土地挂牌手续并在本条第四款规定的抵押登记手续办妥后 天内支付；第二期，付清余款，计人民币 万元，付款时间及条件：在乙方签订国有土地使用权出让协议， 取得该土地的国有土地使用证后 个工作日内支付。

４．为保证前款第一期地价款的及时支付，丙方同意提供两宗土地的国有土地使用权作为抵押担保，抵押的土地使用权面积为 平方米（详见成国用（）字第 号和成国用（）字第 号），抵押担保的范围与甲方承担的责任的范围相同。双方同意在本协议签订后 天内到当地土管部门办理抵押登记手续，抵押期限至 乙方取得机投镇 亩土地的国有土地使用证之日止。

５．该项目由乙方独立运作，盈亏自负。甲方愿意帮助乙方解决有关税费返还及政策协调。项目开发结束并经审计后，项目净利润率超过 ％的，超过部分净利润乙方同意与甲方五五分成。

三、违约责任

１．甲方诚邀乙方参与其 亩土地的公开挂牌处理事宜，并承诺创造条件让乙方取得该块土地，若乙方未能取得该地块，甲方愿意双倍返还定金，计 万元，甲方应在确认乙方不能取得该土块的土地使用权之日起 个工作日内支付此款。

２．乙方未能按时支付地价款，应以每日未付部分的万分之 点作滞纳金支付给甲方。如未能按时付款超过 个工作日，视同终止履行本协议，并有权处置已付定金。

３．甲方应对乙方承担连带责任。

四、其他

１．在挂牌出让过程中，乙方仅承担应由受让方承担的土地契税和交易费用，其他有关营业税等均由甲方承担。

２．乙方的开发建设应依法律、法规和规定办理有关手续。

３．本协议未尽事宜，须经各方协商解决，并签订相应的补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

４．本协议在执行过程中发生矛盾、争议，经协商无效时，提请法院裁决。

５．本协议经各方代表签字盖章后生效。

６．本协议一式六份，三方各执两份。

甲方（盖章）：

代表：

时间： 年 月 日

乙方（盖章）：

代表：

时间： 年 月 日

丙方（盖章）：

代表：

时间： 年 月 日

方协议 篇五

甲方：

乙方：

一、甲方自愿将座落于 商铺租赁给乙方使用，从事经营家具批发。

二、租赁期限：该商铺的租期为 年，从 年 月 日起至 年 月 日止。

三、租金及付款方式：

乙方在租赁时按季度一次性结付商铺租金，并在每季末30日前一次性付清下季租金（特殊情况，可在次月5号前付清该季租金），每年按商铺房产证面积每平方米20元算，即该商铺 2552元，每季度合计7656元，本次计算租金从20xx年1月1日起。

四、租赁期间：乙方不得有下列行为：乙方不得擅自改变商铺主体结构等。

五、乙方的权力和义务

（1）乙方在经营中所发生的费用（工商、纳税、卫生、水、电、物业管理、土地收益金等一切经营性和其它政策费用）均由乙方自行承担缴纳，乙方应合法经营。

（2）乙方应爱护好该商铺原有的固定设施，如有损坏应及时修复或予以赔偿。

（3）乙方必须按时足额缴纳租金。

（4）乙方在租赁该商铺经营期间，必须遵守市场的各项物业规定，服从市场管理。门面招牌的设置必须通过物业管理部门的批准。

（5）乙方有自觉履行防火防盗的义务，如有意外由乙方自行承担有关责任和损失。

（6）乙方经营中发生的任何经济责任与经济纠纷与甲方无任何关系，乙方不得把该商铺用于乙方的债务抵押，同时不得把该商铺用于从事任何非法活动。

（7）合同期满，乙方在同行条件下享有优先续租权，若乙方未能取得续租权，应按合同约定，按时撤离清场不得耽误。

（8）乙方在清场时，依附在该商铺不可分割的设施（含乙方的装修）或随该店铺一起交付时的固定设施乙方不得撤离和破坏，甲方不计算任何费用。

六、本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，任何一方均可向工商局经济合同号仲裁委员会申请调解或仲裁，也可向人民法院起诉。

七、在合同期内，如乙方转租给他方，必须征得甲方同意，并完善好有关交接手续。

八、本合同未尽事宜，一律按《中华人民共和国合同法》的有关规定，经合同双方共同协商，作出补充合同，补充合同与本合同具有同等效力。

九、本合同自签订之日起生效。

甲方（公章）：_________　　　　　　　　乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________　　　　　法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

方协议书 篇六

甲方： 乙方：

住所地： 住所地：

法定代表人： 法定代表人：

电话： 传真： 电话： 传真：

丙方：沈阳飞龙药业有限公司

住所地： 新民市工业园区

法定代表人：朱宏威

电话：024--27517779 传真： 024--27517779

鉴于：

1、甲方与乙方已签订买卖合同；

2、丙方具有可靠的信誉。

因乙方为自然人不具备企业独立法人银行账号，故委托丙方代为收款和转账，为保障甲乙双方权益和经济安全，甲乙丙三方经过平等协商，达成如下协议：

第一条：交易流程

1、甲方向乙方支付货款或其他业务款项时，需提前通知丙方详细付款情况。

2、乙方经征求甲方和丙方同意后，甲方可以向丙方账户汇款。

3、丙方确认甲方付款到帐后，应在三个工作日内通知甲乙双方。

4、丙方无条件在任意时间将代收款项支付给乙方。

第二条：权利与义务

（一）甲方的权利与义务：

1、保证买卖的真实性、合法性；

2、根据丙方通知及时采用适当汇款方式将款项划入丙方账户。

3、承诺与乙方之间任何经济纠纷不得牵涉丙方。

（二）乙方的权利与义务：

1、保证买卖的真实性、合法性；

2、有义务提供与甲方经济往来的详细情况，并承诺与甲方之间任何经济纠纷不得牵涉丙方。

（三）丙方的权利与义务

1、收到甲方款项后三日内向甲乙双方发出款项到账通知；

2、及时按照乙方要求支付款项。

3、有权向乙方要求有偿服务，服务费用另行商议；

第三条：违约责任及免责条款

1、甲方与乙方没有及时履行买卖合同义务的按照双方买卖合同约定处理，任何纠纷与丙方无关；

2、丙方不对其他任何事项承担任何责任，丙方也不对买卖合同的真实性、甲乙双方的资质提供任何担保，与买卖合同有关的一切责任由甲乙双方承担。

第四条：其他条款

1、本协议一式三分，甲乙丙各执一份，三方签字盖章后生效；

2、协议履行中产生的争议由三方协商解决，协商不成的三方有权向丙方所在地人民法院提起诉讼依法解决。

甲方： 乙方： 丙方：

（签章） （签章） （签章）

年 月 日 年 月 日 年 月 日

方协议书 篇七

为了全面贯彻教育部关于以社会需求为培养目标，以就业为导向的办学方针，建立“需求、培养、实训、就业”的教学模式，使毕业生能够学以致用，经甲、乙双方协商签订本协议。

甲方：__________人力资源有限公司

（2）严重违犯学校、实习单位或用人单位的规章制度，情节严重，而被学校、实习单位勒令退学、开除或被用人单位辞退；

乙方：_________________学校

丙方：_________________

为了全面贯彻教育部关于以社会需求为培养目标，以就业为导向的办学方针，建立“需求、培养、实训、就业”的教学模式，使毕业生能够学以致用，经甲、乙双方协商签订本协议。

根据甲、乙、丙共同承担的责任与义务，解决及配合教育学管理、日常安全、定向就业安置等各方的约定，就丙方同意让甲方定向分别安置12580、10086客服、太平洋客服呼叫、电子应用岗位工作，甲、乙、丙三方遵循各自的有关约定达成如下协议：

一、甲方按排丙方定向安置实习、实训、就业地点：

1.12580，10086客服专业，太平洋客服呼叫专业在____省____市。

2、其它。

二、甲方的责任及义务

1、负责定向委培班的学员安置实习、实训、就业工作；

2、负责定向企业的人力资源要求动态及时反馈给乙方；

学校就业中心再次审核毕业生系统填写情况，确认学生填写完整且院系完成审核，即可签字盖章。三方协议签章齐全后由学校、用人单位、毕业生各留存一份。

3、负责丙方：

（1）第二年12580、10086客服进入实训阶段的12580、10086外呼（综合工资20xx元/月至2500元/月）；第三年12580、10086客服进入实习期间12580、10086外呼合格者考核进入内呼（综合工资2500元/月至4500元/月），内呼另要求声音甜美、形象端庄、气质高雅、女身高1.62米—1.68米、男身高1.72米—1. 80米（综合工资2500元/月至4500元/月）；

（2）第二年太平洋客服呼叫进入实训阶段（综合工资2500元/月至4500元/月），第三年太平洋客服呼叫进入实习期间合格者考核晋级或进入储备干部（综合工资3500元/月至6500元/月）；

（3）第二年电子应用岗位进入实训阶段（综合工资1450元/月至2500元/月），第三年电子应用等岗位进入实习期间合格者考核晋级或进入储备干部（综合工资2200元/月至3000元/月）；

三、乙方的责任及义务

1、按规定的教学大纲按时授予丙方学习，成绩合格并无不良记录者按国家规定颁发国家承认的学历证书。

2、负责丙方的专业培训，并安排定向专业课程，请定向专业讲师授课，达到定向就业工作的要求，定期的考察及评估。

3、负责丙方在校期间日常教育教学管理工作，安全管理及食宿管理工作等。

甲方工作安排应考虑学生具体情况，一般每天顶岗实习时间不超过8小时。在学生身体条件允许的情况下，超时工作应算加班。

4、负责配合甲方定向生源的安置工作。

四、丙方的责任及义务

1、丙方同意并接受甲方的实习、实训、就业工作安置。

2、丙方在校学习过程中一切按乙方的教学大纲修满所有开设的课程并成绩合格顺利毕业；

3、丙方在校期间不能有过任何违法犯罪记录或通报批评记录，否则甲方不予安置定向工作，此协议视无效。

4、丙方在校期间因自身原因导致开除、身体残缺等达不到乙方入学时标准要求的，甲方不予以安置工作。

5、丙方必须交清全部甲、乙方所规定的学杂费、代收费及培训费。

五、甲、乙、丙三方必须遵守本协议的各项规定，如丙方毕业后，在定向企业规定范围内丙方不接受甲方的定向安置或安置后因违纪行为被定向企业开除的，视为丙方自愿放弃定向安置工作，甲、乙双方不承担任何责任。

六、如有未尽事宜三方可协商一致解决，如有分歧意见，可通过司法程序处理。

七、本协议一式三份，三方各执一份，由三方签字盖章后生效，三份具有同等法律效力。

甲方：__________人力资源有限公司（签章）乙方：__________（签章）

丙方：__________（签名）联系电话：__________身份证号：__________

签订日期：___年___月___日

学生丙方责任义务按实习任务书和指导书的要求完成相应的实习任务遵守实习地点或现场的一切规定服从实习所在单位及其指派的指导教师的领导安排作息时间与实习单位或实习现场工作人员作息时间一致交通问题自行解决。如学生无视有关规定和安全操作规范发生意外事故后果由学生自负。

学校就业中心再次审核毕业生系统填写情况，确认学生填写完整且院系完成审核，即可签字盖章。三方协议签章齐全后由学校、用人单位、毕业生各留存一份。

（五)合作代理招生项目：乙方可作为甲方的招生代言人，为学生及家长提供咨询服务并代表甲方对学生进行预面试。为有利于双方长久合作，学生到甲方学习期间，甲方每年按学费的15%向乙方返利，直至该生毕业为止。如乙方希望一次性结算的，甲方将按照普通代理招生标准加100元支付给乙方(普通代理标准为：招收1—30人每生_________元、31—60人每生_________元、61—100人每生_________元、101人以上每生_________元）。为解决乙方在当地招生时的流动资金，乙方可代表甲方收取预录费_________元及_________元报名费，甲方统一发放收据，学生入学凭收据可抵等额学费，甲方将此预录费直接冲抵乙方的部分收入。

方协议 篇八

甲方：

乙方：

丙方：

鉴于：

1、甲方与乙方已签订购销合同；

2、丙方具有可靠的信誉。

为保证甲乙双方购销合同的履行，保障甲乙双方权益和规避经营风险，甲乙丙三方经过平等协商，一致达成如下协议：

第一条：交易流程

1、丙方必须在甲乙双方签订购销合同后向乙方支付合同总金额30%-50%元（贰拾万整）的货款，购销合同生效；

2、乙方在收到预付款后应立即向甲方进行订货；

3、货物送达至乙方，丙方在接到甲方付款通知当日，应将剩余部分货款即时支付给乙方，并及时开据购货发票；

4、乙方在收到丙方给付的货款后，应即时将货款给付甲方。

第二条：权利与义务

（一）甲方的权利与义务；

1、保证购销合同的真实性；

2、有权要求乙方及时给丙方发送付款通知；

3、有权要求丙方根据乙方的付款通知即时给付货款。

（二）乙方的权利与义务；

1、保证购销合同的真实性；

2、及时根据购销合同订购货物；

3、配合甲方货物的验收工作等。

（三）丙方的权利和义务；

1、支付乙方货款后须及时通知到乙方；

2、在甲乙双方争议最终解决前，丙方不得向任何一方给付货款；

3、有权按协议要求支付服务费，服务费金额不限。

第三条：违约责任

1、甲方与乙方没有及时履行购销合同义务的按照双方购销合同约定处理；

2、如三方任意一方不按第二条规定的履行责任和承担义务的，有过错方承担一切损失；

3、如因三方中任意一方出现问题导致货物不能正常供货的，有过错方承担一切损失。

第四条：免责条款

1、丙方不对甲乙双方购销合同的实质进行审核；

2、丙方不对其他任何事项承担任何责任，丙方也不对购销合同的真实性、甲乙双方的资源提供任何担保，与购销合同有关的一切责任由甲乙双方承担。

第五条：其他条款

1、本协议一式三份，甲乙丙各执一份，三方签字盖章后即生效；

2、协议履行中产生的争议由三方协商解决，协商不成的三方有权向丙方（或甲方）所在地人民法院提起诉讼依法解决。

甲方（盖章）：地址：

委托人：电话：

乙方（盖章）：地址：

委托人：电话：

丙方（盖章）：地址：

委托人：电话：

签订日期：

方协议书 篇九

发包方（简称甲方）：

承包方（简称乙方）：

专项分包人（简称丙方）：

为明确甲、乙、丙三方在滨河国际高层住宅楼工程（以下称“本工程”）甲方指定分包专项工程（以下称“本专项分包工程”）施工过程中各自的权利和义务，根据《建筑法》、《合同法》、《建设工程质量管理条例》及相互之间签订的有关协议，经三方协商一致，特签订协议如下：

一、甲方的权利和义务：

1、负责按照甲乙双方施工合同和甲丙双方施工合同的有关约定，向乙方、丙方支付工程款，提供甲方应当供应的材料设备等。

2、负责支付经乙方签认的丙方工程款，负责对丙方最终结算的正确性予以审核把关。

3、负责监督乙方、丙方在工程施工期间的相关工作，在丙方不服从乙方关于质量、安全、进度等方面管理的情况下，落实丙方承担因此而给乙方造成的各项损失，从丙方工程款中扣除。监督乙方履行总包单位义务对丙方施工的配合、管理情况，如因乙方原因造成质量、安全、进度等方面的问题，落实乙方承担由此给甲方、丙方造成的损失，从乙方工程款中扣除。

4、负责向乙方提供甲丙双方签订的本专项分包工程施工合同。

二、乙方的权利和义务：

1、乙方可持有甲丙双方签署的本专项分包工程施工合同复印件，乙方对丙方进行全面施工管理和配合服务。

2、本工程质量标准为合格工程标准，甲方（包括监理）、乙方均有责任对丙方进行全面质量管理，乙方应承担《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》中所规定的总承包单位应担负的质量、安全、进度、文明施工责任。

3、乙方根据甲方总体施工计划，协调确定丙方的开、竣工日期。

4、三方同意本专项分包工程施工的工期为__天，乙方在判断丙方的施工工期可能要延误的情况下，可书面通知丙方采取措施加快施工进度，若丙方不按照该规定进行施工，由丙方承担所有责任，并由甲方负责从丙方产值中扣除相关费用以赔偿因此而造成的损失，若有乙方原因造成的工期拖延，应由乙方承担所有责任，并由甲方负责从乙方产值中扣除相关费用以赔偿因此而造成的损失。

5、丙方的工程进度款首先经乙方签字盖章同意，并经监理审批后，由甲方直接支付给丙方；未经乙方书面签认，甲方不得支付丙方工程进度款及其施工相关款项，否则，造成的所有损失（含工期、质量、安全等）由甲方承担；如无正当理由，乙方不得拒签丙方的付款申请；对于丙方在乙方总包服务范围内的合理配合、付款文件签字要求不得无理拒绝，否则，承担由此造成的损失。

6、对丙方无正当理由不服从乙方进行质量、工期、安全文明施工管理的事实，乙方可勒令其暂停施工、要求进行整改并对其处罚直至请求甲方终止其合同，甲方应予以支持。

7、乙方对丙方全面进行现场安全文明施工管理，若丙方不服从乙方的管理造成乙方达不到安全文明工地标准，由丙方承担所有责任，并由甲方负责从丙方产值中扣除相关费用以赔偿因此而给乙方造成的损失。

8、乙方对丙方进行全面施工质量管理，若丙方不服从乙方的。管理造成乙方不能获得甲方与乙方合同约定的质量标准，由丙方承担所有责任，并由甲方负责从丙方产值中扣除相关费用以赔偿因此而给乙方造成的损失。

9、乙方对丙方配合服务内容的约定：负责丙方与其它承包单位的协调管理工作，合理安排丙方的进出场时间、丙方的工作面、各工序之间的交叉配合；配合竣工资料的整理归档；为丙方适当提供材料、配件、设备堆放地点，提供施工现场的水源及电源（水电费用丙方自理）；提供丙方正常施工期间，现场现有的垂直运输机械，满足专项承包人合理的配合要求。负责组织工程的各项验收工作。负责提供正确的门窗洞口尺寸，同一规格的洞口误差必须控制在规范允许的范围内，所有洞口尺寸由乙方签字确认后丙方进行实施，由于洞口误差造成的洞口修补、工期、质量问题由乙方负责。

10、乙方作为总包单位应全面履行管理权，出现问题及时解决，并做好分包工程与总体工程的连接工作，不得推诿扯皮，对丙方工程中出现的质量问题，乙方应负有连带责任。

三、丙方的权利和义务：

1、丙方接受乙方对质量、工期、安全文明施工的全面管理，服从乙方的总包管理和配合服务。如丙方不服从乙方的管理，乙方有权对丙方进行经济处罚，情节严重的乙方可责令其停工直至终止其合同，由此造成的损失全部由丙方承担。

2、丙方进场整体施工之前3日内向乙方提交施工组织设计一式7份，其施工组织设计要经过乙方及监理、甲方批准，其它竣工资料必须按照乙方要求由丙方负责编制，乙方负责最终整理。施工组织设计的审批时间：自接到丙方施工组织设计后，乙方3天，监理3天，甲方3天，共9天。

3、丙方自设施工和生活用的水表、电表并承担水电费用（表数加损耗），每月25日定期向乙方缴纳水、电费，逾期不交，乙方有权对丙方采取断电、断水的措施。

4、丙方在施工过程中，严格执行有关施工安全管理条例，教育施工人员加强安全防范意识，保证安全生产，在施工过程中出现的任何安全事故均与甲乙双方无关，所有责任和损失均由丙方自行承担。

四、本三方协议未涉及的内容执行甲方与乙方签订的总包合同和甲方与丙方签订的专项承包合同。

甲方： 代表：

乙方： 代表：

丙方： 代表：

方合同 篇十

建设方：

总包方：

分包方：

为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的`责任， 依照 《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。

一、总包服务费：本工程桩基工程的总包服务费由建设方支付。

二、承包范围：无锡交通世茂项目 B 地块一期桩基础工程。

三、工程造价及工程款支付：人民币_____元整，由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的 5%，待保修期满后 14 个日历天内支付。

四、建设方责任

1、负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。

2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。

五、总包方的工作

1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理（不含质量、技术、进度） 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。

2、负责现场临时水电的统一管理。

3、在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。

4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。

六、分包方的工作

1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。

2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。

3、遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。

4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。

5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。

6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。

7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。

8、负责对已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。

9、按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料（包括竣工所需要的资料）及时、完整的提供给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。

七、工程质量

1、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。

2、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。

八、违约责任

1、分包单位不配合总包管理，不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。

2、造成总包单位现场设施：临时道路、场地、水电管线的损坏，分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。

3、提供总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够，总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保桩基工程的验收合格。

九、其他

本协议一式六份，正副本各三份，建设、总包、分包方各执两份，每份具有同等法律效力，自三方签字盖章之日起生效。

兹证明双方签订如下：

建设方（签章） ： 法人代表（或授权委托人）签署： 年 月 日

总包方（签章） ： 法人代表（或授权委托人）签署： 年 月 日

分包方（签章） ： 法人代表（或授权委托人）签署： 年 月 日